Про заходи по забезпеченню високоефективного використання меліорованих земель у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 11 грудня 1984 р. N 468

Київ

Про заходи по забезпеченню високоефективного використання меліорованих земель у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах

З метою поліпшення використання в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах меліорованих земель, одержання на них високих урожаїв, прискорення окупності капітальних вкладень, що вкладаються державою в меліорацію земель, підвищення майнової відповідальності за високоефективне використання меліорованих земель і на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 23 жовтня 1984 р. N 1083 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити, що використання в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах меліорованих земель для вирощування зерна, овочів, кормових та інших сільськогосподарських культур провадиться на основі договорів, що укладаються цими господарствами з підприємствами й організаціями, які здійснюють їх виробниче обслуговування.

Основні умови типового договору на високоефективне використання меліорованих земель у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах, затверджені вказаною постановою Ради Міністрів СРСР, додаються.

2. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Держкомсільгосптехніку УРСР, Міністерство плодоовочевого господарства УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, Держплан УРСР, Держпостач УРСР, облвиконкоми і райвиконкоми, обласні та районні агропромислові об'єднання забезпечити:

своєчасне укладання договорів на високоефективне використання меліорованих земель у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах і встановити постійний контроль за виконанням договірних зобов'язань;

виділення колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам, об'єднанням (відділенням) Сільгосптехніки, підприємствам (організаціям) Сільгоспхімії, водогосподарським ремонтно-будівельним і експлуатаційним підприємствам (організаціям) тракторів, сільськогосподарських машин і транспортних засобів, мінеральних добрив, пестицидів та інших матеріально-технічних ресурсів у кількості, необхідній для одержання врожайності й валових зборів продукції, що передбачаються в договорах на високоефективне використання меліорованих земель, а також будівельних матеріалів для ремонтно-експлуатаційних потреб.

3. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних Рад народних депутатів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 23 жовтня 1984 р. N 1083 "Про заходи по забезпеченню високоефективного використання меліорованих земель у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах":

1) Доручила Міністерству сільського господарства СРСР, Міністерству меліорації і водного господарства СРСР, Міністерству плодоовочевого господарства СРСР і Держкомсільгосптехніці СРСР розробити й за погодженням з Міністерством фінансів СРСР і Міністерством юстиції СРСР у місячний строк затвердити типовий договір на високоефективне використання меліорованих земель у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах, а також порядок застосування цього типового договору і типових договорів, затверджених відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 липня 1983 р. N 607, маючи на увазі не допускати подвійної майнової відповідальності сторін, що беруть участь у договорі, за одні й ті ж порушення договірних зобов'язань.

Договір на високоефективне використання меліорованих земель підлягає реєстрації в районному агропромисловому об'єднанні.

2) Встановила, що при одержанні на меліорованих землях урожайності сільськогосподарських культур не нижче, ніж передбачено проектами на будівництво меліоративних систем, і при виконанні договірних зобов'язань керівники й спеціалісти відповідних господарств, бригад (цехів, відділень, ланок), а також керівники й спеціалісти управлінь сільського господарства райвиконкомів, водогосподарських ремонтно-будівельних та

експлуатаційних підприємств (організацій), об'єднань (відділень) Сільгосптехніки і підприємств (організацій) Сільгоспхімії (при одержанні на меліорованих землях проектної врожайності й виконанні договірних зобов'язань у всіх господарствах району) преміюються в розмірі до 4 місячних посадових окладів, незалежно від одержуваних ними премій за іншими показниками роботи.

Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях разом з ВЦРПС та з участю Міністерства сільського господарства СРСР, Міністерства плодоовочевого господарства СРСР, Міністерства меліорації і водного господарства СРСР, Міністерства фінансів СРСР і Держкомсільгосптехніки СРСР доручено розробити й затвердити умови і порядок преміювання вказаних працівників.

Особи, з вини яких допущено невиконання зобов'язань за договорами на ефективне використання меліорованих земель, частково або повністю позбавляються премій за підсумками роботи за рік.

3) Встановила, що у водогосподарських ремонтно-будівельних і експлуатаційних підприємствах (організаціях), об'єднаннях (відділеннях) Сільгосптехніки, підприємствах (організаціях) Сільгоспхімії, які уклали з колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами договір на високоефективне використання меліорованих земель, при невиконанні договірних зобов'язань відрахування в фонд матеріального заохочення провадяться у зменшених розмірах.

Доручила Держплану СРСР і Міністерству фінансів СРСР з участю Міністерства меліорації і водного господарства СРСР, Держкомсільгосптехніки СРСР і Міністерства сільського господарства СРСР визначити конкретний розмір зменшення відрахувань у фонд матеріального заохочення.

4) Зобов'язала ЦСУ СРСР включити за погодженням з Міністерством сільського господарства СРСР, Міністерством меліорації і водного господарства СРСР і Міністерством плодоовочевого господарства СРСР до діючої статистичної звітності відповідні показники у зв'язку з прийняттям вказаної постанови Ради Міністрів СРСР.

Голова

Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Додаток

до постанови Ради Міністрів УРСР

від 11 грудня 1984 р. N 468

ОСНОВНІ УМОВИ

типового договору на високоефективне використання меліорованих земель у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах

(затверджені постановою Ради Міністрів СРСР від 23 жовтня 1984 р. N 1083)

Договори на високоефективне використання меліорованих земель укладаються колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами* з об'єднаннями (відділеннями) Сільгосптехніки, підприємствами (організаціями) Сільгоспхімії, водогосподарськими підприємствами (організаціями) з метою прискорення освоєння зрошуваних і осушених земель та досягнення на них проектної врожайності сільськогосподарських культур.

____________

* Надалі називаються "господарства".

Виділення господарствам тракторів, сільськогосподарських машин, транспортних засобів, мінеральних добрив, пестицидів та інших матеріально-технічних ресурсів, необхідних для ефективного використання меліорованих земель і одержання врожайності та валових зборів продукції, передбачених договором, здійснюється в установленому порядку районними агропромисловими об'єднаннями, а господарствам, підприємствам і організаціям, матеріально-технічне постачання яких провадиться їх вищестоящими організаціями, - цими організаціями.

Зобов'язання сторін

Господарство зобов'язується:

забезпечити повне і високоефективне використання кожного гектара меліорованих земель;

закріпити всі меліоровані землі за постійними бригадами (ланками), організувати їх роботу на принципах колективного бригадного підряду;

розробити технологічні карти (програми) одержання передбачуваних договором урожаїв сільськогосподарських культур;

разом з підприємствами (організаціями) Сільгоспхімії своєчасно внести органічні і мінеральні добрива під усі сільськогосподарські культури в кількості (з урахуванням оптимального співвідношення за елементами живлення), необхідній для одержання врожайності і валових зборів продукції, передбачених договором;

своєчасно виконати весь комплекс агротехнічних робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур, передбачений технологічними картами (програмами);

економно використовувати водні ресурси, поливи рослин проводити відповідно до графіка поливів і плану водокористування, затверджених районним агропромисловим об'єднанням, забезпечити оптимальний водний режим для сільськогосподарських культур, своєчасно закривати вологу в грунті;

організувати високопродуктивну роботу поливної техніки суворо за затвердженим графіком, забезпечити обслуговування її кваліфікованими кадрами машиністів і операторів;

провести роздільний облік урожаю з меліорованих земель та всіх затрат на виробництво продукції на цих землях, з тим щоб забезпечити роботу бригад і ланок на умовах господарського розрахунку.

Водогосподарське ремонтно-будівельне і експлуатаційне підприємство (організація) зобов'язується виконати весь комплекс робіт по ремонту і технічному обслуговуванню внутрігосподарської меліоративної мережі, постійно утримувати її в справному стані, безперебійно подавати воду у кількості, передбаченій в проекті на будівництво зрошувальної системи, для забезпечення оптимального водного режиму грунту на всій площі меліорованих земель протягом всього вегетаційного періоду. Після завершення сільськогосподарських робіт провести повне обстеження всіх зрошувальних і осушувальних систем і встановити разом з господарством необхідні обсяги ремонтно-експлуатаційних робіт. На виконання вказаних робіт укласти спеціальний договір відповідно до чинного Типового договору на ремонт і технічне обслуговування внутрігосподарських меліоративних мереж, що виконуються для колгоспів, радгоспів та інших господарств підприємствами і організаціями системи Міністерства меліорації і водного господарства СРСР.

Районне виробниче об'єднання "Полив" зобов'язується забезпечити своєчасний і якісний полив сільськогосподарських культур та виконати інші роботи відповідно до Типового договору на полив сільськогосподарських культур, виконуваний для колгоспів, радгоспів та інших господарств підприємствами і організаціями системи Міністерства меліорації і водного господарства СРСР.

Об'єднання (відділення) Сільгосптехніки зобов'язується забезпечити поставку, а також своєчасний і якісний ремонт і технічне обслуговування тракторів, автотранспортних засобів, сільськогосподарської техніки, насосно-силового устаткування, дощувальних машин (крім машин "Фрегат" і "Кубань") відповідно до чинного Типового договору на виконання робіт по виробничо-технічному обслуговуванню колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій районними (міжрайонними) виробничими об'єднаннями і відділеннями Сільгосптехніки.

Підприємство (організація) Сільгоспхімії зобов'язується забезпечити поставку добрив, пестицидів та інших матеріально-технічних ресурсів, а також вносити добрива в грунт і виконувати інші агрохімічні роботи власними силами і засобами за затвердженими технологічними картами і агротехнічними вимогами до якості та строків відповідно до чинного Типового договору на агрохімічне обслуговування колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій районними (міжрайонними) виробничими об'єднаннями по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства, підприємствами і організаціями системи об'єднання "Союзсільгоспхімія".

Відповідальність сторін

За прострочення, низьку якість і неповне виконання робіт по ремонту і технічному обслуговуванню внутрігосподарської меліоративної мережі, а також поливу сільськогосподарських культур, що стало причиною недоодержання передбаченої в договорі врожайності, водогосподарське підприємство (організація) відшкодовує господарству вартість недоодержаної продукції, обчислену по державних закупочних цінах.

За недопоставку або прострочення поставки добрив, пестицидів та інших хімічних і біологічних засобів, низьку якість виконаних робіт по агрохімічному обслуговуванню і порушення встановлених строків їх проведення, що призвело до недоодержання передбаченої в договорі врожайності, підприємство (організація)

Сільгоспхімії відшкодовує господарству вартість недоодержаної продукції, обчислену по державних закупочних цінах.

За недопоставку або прострочення поставки машин, устаткування та інших матеріально-технічних засобів, низьку якість ремонтних робіт і погане технічне обслуговування сільськогосподарської та поливної техніки, що потягло за собою недоодержання передбаченої в договорі врожайності, об'єднання (відділення) Сільгосптехніки відшкодовує господарству вартість недоодержаної продукції, обчислену по державних закупочних цінах.

За погану організацію робіт і невиконання комплексу агротехнічних заходів господарством, що стало причиною недоодержання передбаченої в договорі врожайності, господарство вносить у банк на спеціальний рахунок районного агропромислового об'єднання вартість недоодержаної продукції, обчислену по державних закупочних цінах.

У разі передчасного виходу з ладу внутрігосподарської меліоративної системи з вини господарств, водогосподарських експлуатаційних та інших підприємств (організацій) вартість її ремонту оплачується за рахунок винної сторони.

Ступінь винності господарств і підприємств (організацій) встановлюється комісією, що призначається районним агропромисловим об'єднанням, яка з виїздом на місце складає відповідний акт. Акти розглядаються і затверджуються районним агропромисловим об'єднанням.

Розрахунки по відшкодуванню вартості недоодержаної продукції здійснюються платіжними дорученнями за відповідними актами, затвердженими районним агропромисловим об'єднанням.

Кошти з спеціального рахунку районного агропромислового об'єднання використовуються на поліпшення стану зрошуваних і осушених земель, технічне вдосконалення меліоративних систем і на усунення тих недоліків, через які не було досягнуто проектної врожайності.

Роботи, виконані водогосподарськими підприємствами (організаціями), об'єднаннями (відділеннями) Сільгосптехніки, підприємствами (організаціями) Сільгоспхімії недоброякісно, господарствами не приймаються і не оплачуються.

Хід виконання договору два рази на рік розглядається на загальних зборах (зборах уповноважених) господарств з участю представників районного агропромислового об'єднання, водогосподарського підприємства (організації), об'єднання (відділення) Сільгосптехніки, підприємства (організації) Сільгоспхімії.

Виконання договору є обов'язковим для всіх договірних сторін.

Договори укладаються в жовтні - листопаді року, попереднього планованому.

Відповідні договори по економічній відповідальності сторін укладаються між господарством і госпрозрахунковою бригадою (ланкою).

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО